Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nightfield Kertépítés (székhely: Budapest, Angol u. 38, 1149; a továbbiakban: Vállalkozó) és megrendelői (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő kertépítési, kerttervezési és karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyokat szabályozzák.

Az ÁSZF a Megrendelő általi elfogadásával válik a felek közötti szerződés részévé. Az ÁSZF elfogadása az ajánlat aláírásával, az előleg megfizetésével vagy a megrendelés visszaigazolásával történik.

2. Ajánlat és megrendelés

A Vállalkozó ingyenes helyszíni felmérést végez Budapesttől 50 km-es körzetben. A felmérés alapján egyedi árajánlatot készít, amely tartalmazza az elvégzendő munkák leírását, az anyagok megjelölését és a vállalási díjat.

Az ajánlat a kiállítástól számított 30 napig érvényes. A Megrendelő az ajánlatot írásban fogadhatja el. Az elfogadást követően a felek írásbeli megállapodást (szerződést) kötnek.

3. Teljesítési határidő

A munkák elvégzésének határidejét a felek a szerződésben rögzítik. A határidő a szerződés aláírásától és az előleg megfizetésétől számítódik. A Vállalkozó a határidő módosítása esetén haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.

A Vállalkozó nem felelős a teljesítési határidő csúszásáért, amennyiben az a Megrendelő mulasztásából, vis maior eseményből (pl. rendkívüli időjárás) vagy a Megrendelő által megrendelt anyagok késedelmes szállításából ered.

4. Fizetési feltételek

A vállalási díj megfizetése az alábbiak szerint történik:

• Előleg: a szerződés aláírásakor a vállalási díj 30%-a
• Közbülső részlet: a munkák 60%-os készültségénél a vállalási díj 40%-a
• Végszámla: a munkák átadásakor a vállalási díj fennmaradó 30%-a

A fizetés bankátutalással vagy készpénzben történhet. A számlák fizetési határideje 8 nap.

5. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles:

• A munkavégzés helyszínéhez való hozzáférést biztosítani
• A szükséges hatósági engedélyeket (pl. kerítésépítéshez) beszerezni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg
• A munkavégzés ideje alatt a területet szabadon tartani
• A számlák határidőre való kiegyenlítéséről gondoskodni

6. Szavatosság és jótállás

A Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő kellékszavatosságot vállal az elvégzett munkákra. A kivitelezési hibák bejelentési határideje az átadástól számított 1 év. A növénytelepítésre vonatkozó szavatosság feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által megadott gondozási utasításokat betartsa.

7. Karbantartási szerződés

A karbantartási szerződés határozatlan időre szól, és mindkét fél részéről 30 napos felmondási idővel mondható fel. A karbantartási díj havonta, előre fizetendő. A karbantartási látogatások pontos tartalmát és ütemezését a karbantartási szerződés melléklete tartalmazza.

8. Felelősség korlátozása

A Vállalkozó felelőssége a szerződés keretein belül elvégzett munkákra terjed ki. A Vállalkozó nem felelős a Megrendelő által okozott károkért, a Megrendelő utasítására végzett és a Vállalkozó által kifogásolt munkák következményeiért, valamint a vis maior eseményekért.

9. Vitarendezés

A felek vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárását veszik igénybe. Az irányadó jog a magyar jog.

10. Vegyes rendelkezések

A Vállalkozó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás a weboldalon való közzétételkor lép hatályba. A módosítás a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.